Si procede alla revisione dei prezzi contrattuali tutte le volte che il costo complessivo delle opere risulti aumentato o diminuito in misura superiore al dieci per cento per effetto di variazione dei prezzi, in uno o più degli elementi costitutivi del costo delle opere indicati all'art. 3 della legge regionale n. 50 del 28 dicembre 1948.

La tabella delle percentuali di incidenza da allegare al contratto di appalto o atto di cottimo è redatta dal progettista del lavoro da eseguirsi ed è sottoposto, unitamente al progetto, all'esame degli organi tecnici consultivi.

In dipendenza di varianti qualitative e quantitative dei lavori appaltati o nel caso che i lavori appaltati abbiano avuto, per qualsiasi causa, soltanto parziale esecuzione, saranno modificate ed approvate nelle forme di legge le tabelle delle percentuali di incidenza, di cui al precedente art. 2.

Delle variazioni dei prezzi verificatesi successivamente alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori e prima della loro ultimazione si tiene conto ai fini della revisione sempre che il ritardo sia giustificato da sospensioni o proroghe regolarmente concesse.

In caso contrario si tiene conto delle variazioni verificatesi entro il termine contrattuale.

Nel caso di revisione in aumento, per le quantità di lavori che l'Appaltatore, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, l'aumento medesimo, si applica in base alle variazioni dei costi accertate per il periodo in cui i lavori si sarebbero potuti eseguire.

La revisione in aumento non si applica ai materiali approvvigionati in cantiere prima dell'avvenuta variazione del costo dei materiali stessi. La data dell'avvenuta introduzione dei materiali in cantiere deve risultare dal verbale del direttore dei lavori.

La domanda dell'impresa per la revisione dei prezzi è presentata all'ufficio incaricato della direzione dei lavori prima della data di ultimazione di essi.

La Direzione dei lavori effettua il computo revisionale sulla base delle variazioni risultanti dal bollettino di cui all'art. 4 della legge e trasmette la domanda all'amministrazione appaltante, unitamente alla contabilità finale dei lavori.

Il computo revisionale deve essere sottoscritto dall'Impresa, ai sensi e con le modalità prescritte per la contabilità dei lavori.

Nel caso in cui l'impresa chiede la revisione parziale l'Amministrazione appaltante può concedere non oltre il 50% delle somme che a titolo di revisione, possono spettare all'impresa, quando le variazioni in aumento risultino dal computo revisionale superiore al 30% del costo complessivo dell'opera.

La Direzione dei lavori ha l'obbligo di procedere di sua iniziativa al computo revisionale dei prezzi nel caso di variazioni in diminuzione, presentando il computo all'Amministrazione appaltante durante il corso dei lavori ed in ogni caso, prima della data di ultimazione.

L'Amministrazione appaltante può disporre di ufficio tale revisione in ogni momento durante il corso dei lavori ed operare, in caso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzioni accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati.

L'Assessorato dei lavori pubblici cura il coordinamento dei dati relativi alle variazioni dei costi delle opere, accertate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge, e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel Bollettino Ufficiale della Presidenza e degli Assessorati.

A tal fine, le Commissioni provinciali invieranno i dati anzidetti all'Assessorato dei lavori pubblici non oltre il giorno dieci di ciascun bimestre successivo a quello in cui le variazioni si riferiscono.

Le variazioni di costo dei gruppi e sottogruppi, di materiali elencati alla lettera b) dell'art. 3 della legge saranno determinate tenendo conto delle proporzioni in cui i singoli materiali costituenti il gruppo vengono impiegati nel complesso delle opere pubbliche.

Tali proporzioni saranno comunicate alle Commissioni dell'Assessorato dei lavori pubblici.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici sentite le Commissioni provinciali, stabilisce le percentuali di incidenza di cui all'art. 1 della legge, nei casi in cui, precedentemente alla data del presente decreto, non sia stata inserita nei contratti di appalto la prescritta tabella.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla Commissione arbitrale permanente.

Le decisioni della Commissione provinciale sono valide se prese con l'intervento di almeno tre dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni della Commissione arbitrale di cui all'art. 6 della legge hanno luogo nella sede dell'Assessorato dei lavori pubblici con la partecipazione, in ogni caso, di tutti i suoi membri.

I componenti della Commissione arbitrale saranno sostituiti, in caso di impedimento, dai membri suppletivi designati e nominati ai sensi del comma terzo dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1948, n. 60.

Alle funzioni di segretario è addetto un dipendente del predetto Assessorato. Egli tiene apposito registro dei verbali della Commissione numerato ordine progressivo e vistato dal Presidente della Commissione.

Alla Segreteria possono essere aggregati un Ingegnere dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed un funzionario della Ragioneria regionale.

I ricorrenti devono allegare al ricorso i segue documenti:

a) copia autentica del contratto di appalto;

b) copia dei bollettini cui le variazioni si riferiscono;

c) copia del computo revisionale.

Ogni altra documentazione che la Commissione verrà necessaria.

Per il trattamento economico delle Commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 10 del D.L.P. 7 agosto 1952. n. 14.

L'onere relativo è a carico del bilancio della Regione, rubrica dell'Amministrazione per i lavori pubblici.

I ricorrenti devono depositare, mediante vaglia bancario intestato al Presidente della Commissione a titolo di deposito provvisorio per indennità e spese, la somma determinata dal Presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti a titolo di revisione.

La Commissione, in rapporto all'esito dei ricorsi stabilisce se le spese debbono essere poste, in tutto in parte, a carico del ricorrente o dell'Amministrazione.

La disposizione dell'art. 10 del citato D. L. P. agosto 1952, n. 14, si applica anche ai membri della Commissione arbitrale permanente.

La liquidazione delle indennità e delle spese, quando siano a carico dell'Amministrazione è trasmessa all'Assessore per i lavori pubblici, per il successivo pagamento sul competente capitolo di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Palermo, 5 giugno 1953.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 22 luglio 1954. Registro n. 1, foglio n. 13.